风力发电场风机安装及调试工程合同.docx

会员专享推荐 · 你可能也用得上更多

开通会员，畅读全站文档

本篇文档已为你保留

本篇文档价值 ~~¥35.00~~会员免费解锁

全文不限次阅读，剩余内容即刻解锁
高速下载通道，免排队、无等待
专属客服 1 对 1 答疑，优先响应
每日赠送下载券，本篇文档免费送

有 86 篇商业计划书正在上传

下载原文档

风力发电场风机安装及调试工程合同合同当事人发包人（以下简称“业主”）：[业主法定全称]法定代表人：[业主法定代表人姓名]注册地址：[业主注册地址]联系地址：[业主联系地址]联系人：[业主联系人姓名]联系电话：[业主联系电话]统一社会信用代码：[业主统一社会信用代码]承包人（以下简称“施工单位”）：[施工单位法定全称]法定代表人：[施工单位法定代表人姓名]注册地址：[施工单位注册地址]联系地址：[施工单位联系地址]联系人：[施工单位联系人姓名]联系电话：[施工单位联系电话]统一社会信用代码：[施工单位统一社会信用代码]合同依据本合同依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国电力法》、《中华人民共和国可再生能源法》、国家及地方有关风力发电产业发展的法律、法规、政策，以及业主与[电网公司名称]签订的《风力发电项目并网协议》（协议编号：[并网协议编号]）、项目可行性研究报告、初步设计文件及批复、施工图设计文件等文件签订。项目概况本项目位于[风力发电场具体地点]，项目名称为[风力发电场项目名称]。本合同项下工程内容为该风力发电场内[具体风机型号，例如：XX牌X.X兆瓦]风力发电机组[数量]台（具体台号及配置详见合同附件一：工程量清单及设备清单）的安装及调试工作，包括但不限于设备运输、基础验收配合、塔筒安装、机舱安装、叶片安装、发电机安装、电气设备安装、附属设备安装、单体调试、联动调试、性能测试、并网测试、系统试运行、技术文件移交和现场清理等。合同目的本合同旨在明确双方权利义务，确保施工单位按照合同约定的质量、进度、安全标准完成[数量]台[具体风机型号]风力发电机组及其附属设备的安装和调试工作，使工程达到合同约定的质量标准，满足《风力发电项目并网协议》及相关并网技术要求，最终实现风力发电场的顺利投产发电。工程范围与内容1.设备运输与接收：施工单位负责风机塔筒、机舱、轮毂、叶片、发电机、变压器（如合同约定由施工单位提供或包含在内）等设备从指定出厂地点或指定物流节点运输至本工程的风力发电场安装地点。包括设备的陆路运输、卸货、场内转运、设备清点、外观检查等。运输方式以公路运输为主，如需其他方式需经业主同意。运输途中的设备损坏，根据造成原因由责任方承担。2.基础验收与配合：施工单位应在业主或监理单位组织下，对风机基础进行最终验收，确认基础尺寸、标高、强度等符合安装要求，特别是基础顶面平整度、地脚螺栓位置及精度。施工单位需配合完成基础顶面的清理、保护等工作，为塔筒吊装创造条件。3.塔筒安装：使用符合安全要求且经过评估合格的起重设备，将塔筒分段或整体吊装至指定位置，进行塔筒各段之间的连接、螺栓紧固，并确保塔筒安装垂直度符合规范要求。4.机舱安装：使用符合安全要求且经过评估合格的起重设备，将机舱吊装至塔顶，对中、固定，并进行与塔筒的连接。5.叶片安装：使用专用且符合安全要求的吊具，将叶片逐根吊装至机舱上，安装轮毂，连接叶片与机舱的连接件，并进行安装质量的检查（如连接螺栓力矩、叶根间隙等）。6.发电机安装：将发电机按照制造厂要求安装到位（通常在机舱内部）。7.电气设备安装：安装并连接发电机出线、主断路器、隔离开关、电缆、金具、电气控制柜、保护柜等电气设备，确保电气连接正确、牢固、绝缘良好。8.附属设备安装：安装并调试液压系统、润滑系统、冷却系统、消防系统、照明系统、通讯系统、防雷接地系统等所有附属设备，确保其功能正常。9.调试工作：*单体调试：对风机的塔筒、机舱、叶片、发电机、电气系统、控制系统等各部件进行单独的功能测试和性能测试。*联动调试：对风机的各个子系统（如变流系统、液压系统、润滑系统等）进行联动测试，确保系统间协调工作正常。*性能测试：在稳定的风况下，按照制造商规范和合同约定，对风机进行功率曲线测试、风能利用系数等关键性能指标的测试，并提供测试报告。*并网测试：完成所有调试工作后，进行并网前的电气安全检查、绝缘电阻测试、接地电阻测试、同步测试等，按照《风力发电项目并网协议》及相关并网技术规范进行并网操作，确保满足电网接入要求。*系统试运行：在通过并网测试后，进行一定时间的带负荷或模拟负荷试运行，观察风机及附属系统的运行稳定性、可靠性，及时发现并处理问题。10.技术文件移交：施工单位需在工程竣工验收前，向业主提交完整的安装和调试过程记录、各项测试报告（包括性能测试报告、并网测试报告）、设备合格证明、操作和维护手册、系统图、竣工图等技术文件一套。11.清理现场：工程竣工验收合格后，施工单位负责清理风力发电场内的施工临时设施、剩余物料、建筑垃圾等，将施工现场恢复至合同签订前的状态或业主要求的程度。承包人责任1.按照合同约定的范围、技术标准和进度要求，全面、优质、安全地完成本合同项下的所有工程内容。2.负责提供本合同附件一：工程量清单及设备清单中列明风机设备的所有权或合法使用权，确保设备品牌、型号、规格、技术参数符合合同约定和制造商原厂要求。如合同约定由施工单位提供部分或全部设备，则需承担相应设备的采购、运输、保险及质量责任。3.负责组建满足本工程要求的项目管理机构和技术队伍，配备经验丰富的项目经理、技术负责人、安全员及各专业技术人员。所有进入施工现场的人员均需具备相应的资质和经验，并遵守业主和当地的安全管理规定。4.负责配备和保管施工期间所需的全部施工设备、机具、测量仪器、安全防护用品等，并确保其性能良好、安全可靠。自备设备需提供设备合格证明和检验报告。5.负责编制详细的施工组织设计、专项施工方案（特别是起重吊装方案）和应急预案，并报业主或监理单位审批。施工方案需确保符合安全生产规范。6.严格遵守国家及地方有关安全生产、环境保护、文明施工的法律法规和标准，落实安全生产责任制，采取有效措施防止安全事故发生。施工期间发生的安全事故由施工单位承担全部责任和由此产生的一切费用。7.负责办理施工期间可能需要的、由施工单位负责办理的施工许可、审批或备案手续（如适用），并承担相关费用。8.负责建立健全项目质量保证体系，严格按照合同约定的技术标准、设计文件、制造商安装手册和规范进行施工，确保工程质量。9.负责承担因自身原因造成的工程质量缺陷和返工，并承担由此产生的一切费用。10.负责办理施工人员的人身意外伤害保险，并为施工人员提供必要的安全防护用品。承担因自身原因导致的人员伤亡责任及费用。11.负责在工程完工后，向业主提交本合同约定的竣工资料和移交清单。12.负责在工程缺陷责任期（以下简称“缺陷责任期”）内，对工程出现的缺陷进行免费维修或更换，直至缺陷修复合格。业主责任1.按合同约定及时提供施工所需的场地、施工用水用电接入点（如合同未明确由施工单位承担部分或全部费用）。确保施工场地具备基本的通行条件。2.及时向施工单位提供本工程所需的全部施工图纸、技术文件、设计交底记录等，并保证其准确性。3.负责组织设计、制造厂等相关单位进行技术交底。4.负责协调与当地政府、电网公司、电网调度机构及其他相关方的关系，为施工和并网创造必要的条件。5.负责组织工程检查、隐蔽工程验收、分部分项工程验收和竣工验收。验收合格后，签署相关验收文件。6.按照合同约定的支付条款和进度节点，及时审核施工单位提交的付款申请，并按约定支付工程款。7.负责提供《风力发电项目并网协议》及相关并网技术要求，并配合施工单位完成并网测试和并网手续。8.在缺陷责任期内，负责对修复后的工程进行检验验收。项目周期、进度与工期1.本合同工程计划开工日期为[具体日期或条件]，计划竣工日期为[具体日期或从开工日起计算的总天数]。2.业主应在合同生效后[具体天数]日内，向施工单位发出开工通知。3.施工单位应在收到开工通知后[具体天数]日内，开始场内准备工作及设备转运。4.施工单位应编制详细的施工进度计划，报送业主或监理单位批准后执行。施工过程中，施工单位应定期向业主或监理单位提交进度报告。5.业主或监理单位有权对工程进度进行监督检查。6.因业主原因（如提供条件延迟、设计变更未及时确认等）、不可抗力、或合同约定的业主责任延误等原因造成的工期延误，经确认后，合同工期相应顺延。7.因施工单位原因造成的工期延误，施工单位应承担违约责任，按合同约定支付误期赔偿金。误期赔偿金的计算方法为：误期赔偿金=（原合同总价款/合同工期天数）×每天误期天数×误期天数系数，误期天数系数由合同约定，通常不超过[具体百分比]%。质量标准与验收1.工程质量必须符合国家现行有关法律、法规、标准和规范的要求，特别是GB/T 18451.1、GB/T 19072及相关行业标准，以及风机制造商提供的安装、调试和维护手册的技术要求。2.施工单位应建立完善的质量保证体系，并接受业主或监理单位的质量监督。3.本合同项下的风机设备及其附属设备必须是全新的、未使用过的，其品牌、型号、规格、技术参数必须与合同附件一：工程量清单及设备清单的约定一致，并应具有制造商的出厂合格证和相关技术文件。4.检查与验收：*施工单位应严格执行自检制度，确保每道工序符合质量要求。*业主或监理单位有权对施工过程中的关键工序、隐蔽工程进行旁站、检查和验收。施工单位应在验收前[具体天数]通知业主或监理单位。*隐蔽工程验收合格后方可进行下道工序施工。*对于重要的分部分项工程（如塔筒安装、叶片安装、并网测试等），业主或监理单位可组织专项验收。*施工单位完成全部工程后，应向业主提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料。*业主应在收到竣工验收申请报告及竣工资料后[具体天数]日内，组织设计、制造厂（如需）、监理及本单位相关部门进行竣工验收。竣工验收应包括对工程实体质量、性能测试报告、并网测试报告、技术文件等的全面检查和确认。*验收合格的，业主或监理单位应签署竣工验收报告。验收不合格的，施工单位应按要求进行整改，直至验收合格。5.质量保修：*本工程的质量保修期为自工程竣工验收合格之日起[具体年数]年。*质量保修期内，凡因施工工艺、材料质量等施工单位原因造成的工程质量缺陷，施工单位应负责免费维修或更换。*施工单位应在接到业主关于质量缺陷的通知后[具体天数]日内响应，并开始维修工作。*业主有权对施工单位进行的维修工作进行检查和验收。*质量保修期外的维修服务，由施工单位提供，费用由业主承担（或双方协商确定）。价格与支付1.本合同采用[固定总价/固定单价/可调价格]方式计价。合同总价款为人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]整）。2.如采用固定单价合同，则工程量按实际完成并经业主或监理单位确认的工程量结算，总价款按确认的工程量乘以合同约定单价计算。3.如采用可调价格合同，价格调整的因素包括[具体列出调整因素，如：国家或地方规定的人工、材料价格变动；政府政策变化；合同约定的其他调整因素]，调整的具体方法和程序按合同附件[附件编号]约定执行。4.支付方式：*预付款：合同签订后[具体天数]日内，业主向施工单位支付合同总价款的[百分比]%作为预付款，即人民币[具体金额]元。预付款在后续工程款中逐次扣回。*进度款：施工单位完成合同约定的一定比例的工程量（或时间节点）后，可向业主申请支付进度款。每次进度款支付比例/金额为[具体约定，如：完成XX%工程量支付X%，完成XX%工程量支付Y%，以此类推]。业主应在收到施工单位提交的进度款支付申请及相应证明文件后[具体天数]日内审核并支付。*竣工验收合格款：工程通过竣工验收后，业主在[具体天数]日内向施工单位支付至合同总价款扣除已支付进度款、预付款及质保金后的[百分比]%，即人民币[具体金额]元。*质保金：合同总价款的[百分比]%，即人民币[具体金额]元，作为工程质量保修金，在缺陷责任期满且无遗留缺陷或遗留缺陷已处理完毕经业主确认后[具体天数]日内支付。*业主支付工程款应以合同为依据，按照施工单位提交的合规发票进行。5.业主逾期支付工程款，应按日向施工单位支付逾期付款金额[百分比]%的违约金。逾期付款违约金累计不超过合同总价款的[百分比]%。双方权利与义务（此部分内容已在承包人责任和业主责任中详细阐述，此处可选择性重申或简化关键点）安全、保险与风险管理1.安全生产：*双方均有责任确保工程安全施工。施工单位是安全生产的第一责任人，必须建立、健全安全生产责任制，制定安全施工措施，进行安全教育培训，并监督实施。*施工单位需办理安全生产许可证（如适用），并为进入施工现场的所有人员办理人身意外伤害保险。*业主应提供必要的施工场地条件，并监督施工单位落实安全措施。业主有权制止危险作业。*施工期间发生的安全事故，由责任方承担全部责任和由此产生的一切费用。因不可抗力造成的安全事故，根据情况协商处理。2.保险：*施工单位应在合同签订后[具体天数]日内，向[指定保险公司或自行选择]投保建筑工程一切险或安装工程一切险，保险范围包括本合同项下的全部工程内容及施工单位自带的施工设备、材料等。保险金额应充分覆盖可能发生的损失。施工单位需将保险单复印件提交给业主备案。*施工单位应投保施工人员意外伤害保险，覆盖所有在施工现场工作的员工。*业主应自行投保与本项目相关的其他财产保险。*如因施工单位原因造成业主或第三方财产损失，应由施工单位负责赔偿，施工单位应及时投保足额责任险以覆盖此类风险。3.不可抗力：*不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如地震、洪水、台风、战争、动乱、政府行为等。*任何一方因不可抗力事件不能履行合同时，应在不可抗力事件发生后[具体天数]日内通知对方，并提供相关证明文件。*因不可抗力造成的损失，由双方根据事件影响程度协商分担或由承担责任方承担。*若不可抗力影响持续超过[具体天数]，双方有权协商解除合同。违约责任1.施工单位违约：*未按合同约定的质量标准完成工程，导致无法通过竣工验收或投入运营的，应负责返工，并承担由此造成的工期延误和费用增加。若返工后仍不合格，业主有权解除合同，施工单位承担全部责任。*工程质量存在严重缺陷，在缺陷责任期内未能有效修复的，业主有权委托第三方维修，费用由施工单位承担，并可能扣减质保金。*工期延误，除按合同约定支付误期赔偿金外，还应承担业主因此遭受的直接损失（如发电损失、并网延误损失等）。*未按合同约定履行安全生产责任，导致发生安全事故造成人员伤亡或财产损失的，施工单位承担全部责任和赔偿费用。*未按合同约定投保或投保不足，导致业主或第三方损失的，由施工单位承担赔偿责任，并承担因此产生的额外保险费用。*提供的设备或材料不符合合同约定，经指出后未能在规定期限内更换或修复的，业主有权要求更换或退货，费用由施工单位承担，并可能导致工期延误。*未经业主同意擅自转让合同权利义务的，转让无效，施工单位承担违约责任。2.业主违约：*未按合同约定支付工程款，应按日向施工单位支付逾期付款金额[百分比]%的违约金。*无正当理由拒绝或拖延进行合同约定的检查、验收，导致工期延误的，业主承担相应工期延误责任。*因业主原因导致合同无法继续履行或工程无法按设计要求运行的，业主应承担相应责任，并赔偿施工单位因此遭受的损失。争议解决凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向[具体仲裁委员会名称]申请仲裁，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁地点为[具体城市]。如在申请仲裁前双方已达成书面和解协议，则应按和解协议执行。合同生效、变更与终止1.本合同自双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。或：本合同自[特定条件，如业主收到预付款]之日起生效。2.对本合同的任何修改或补充，均须经双方协商一致，并以书面形式作出补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。3.除本合同另有约定外，出现下列情况之一时，合同可变更或终止：*双方协商一致同意变更或终止。*因不可抗力致使合同无法履行。*一方严重违约，致使合同目的无法实现，守约方有权根据法律规定或合同约定解除合同。*合同约定的终止条件出现。4.合同终止后，双方应按合同约定进行工程结算、费用清偿、财产返还（如适用）等善后处理，并承担相应的违约责任（如适用）。保密条款双方应对在本合同签订及履行过程中知悉的对方的商业秘密（包括但不限于技术信息、经营信息、客户信息等）承担保密义务。未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露。此保密义务不因合同的变更、解除或终止而失效。通知与送达双方在本合同中载明的地址、联系人及电话为有效联系方式。任何书面通知或文件，均应按此地址或联系方式送达。如一方变更地址、联系人或电话，应提前[具体天数]日书面通知另一方。通过专人递送、挂号信、传真或电子邮件等方式送达的，视为有效送达。不可分割性本合同的任何条款的无效或不可执行，不影响其他条款的效力。双方应协商以有效条款替代无效条款，以达到合同原意。法律适用本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。合同份数本合同一式[具体份数]份，业主执[具体份数]份，施工单位执[具体份数]份，具有同等法律效力。附件均为本合同不可分割的组成部分。附件1.附件一：工程量清单及设备清单2.附件二：施工组织设计/专项施工方案（主要部分）3.附件三：[其他根据项目情况需要的附件，如：质量保证体系文件、安全施工方案、关键设备制造商资质证明等]（以下无正文）。